包工头抵工程款怎么写合同(包工头欠工人工资不给怎么办,没合同)

在线问法 时间: 2023.12.15
443

装修承包合同协议书怎么写

承包合同怎么写,下面就让我们一起来了解一下吧:

承包合同的主要内容包括:1、应当写清发包方和承包方的姓名或者名称和住所;2、写清承包项目的内容;3、写清合同履行的期限和具体要求;4、写清价款数额及支付方式;5、写清违约责任等。

简单装修承包合同范文1

发包方(以下简称甲方):

承包方(以下简称乙方):

依照《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律,行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、合同期限

第一条,甲乙双方选择一下第种形式确定本合同期限。

(一)固定期限:自年月日起至年月日止,完成双方商定的工作量为止。

(二)无固定期限:自年月日起以完成施工任务为终止。

二、工作内容和施工地址

第二条,甲方招用乙方在(项目名称)工程中从事工种的施工内容,施工地址为。

三、合同价格以单项单价或施工内容报价制

四、工程款支付

双方约定的进度款支付的方式和时间进行结算。

五、双方责任

1、甲方:负责提供整个工程的使用、设计要求;提供现场使用的水、电位置;提供材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计图纸;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。

2、乙方:向甲方提供工程装饰施工设计图纸及分项报价及清单。

3、乙方:在施工过程中应做到材料及成本控制。

六、其它事宜

经甲乙双方商定做出如下协议:

1、工程如遇特殊情况或不可抗力造成不能施工的,工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失,由违约方承担。

2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生变化时,需甲方认定综合单价后,以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准,并列入竣工决算追加当中。

3、工程量发生变化时,按竣工后工程审计的工程量计算为准。

4、单项承包施工,材料甲供,乙方应做到合理控制材料损耗,在审计中发生损耗超出规定的,乙方应承担超出部分的材料款。甲方有权在工程款中扣除应承担部分。

5、如乙方在施工过程中未按照图纸进行施工造成返工,乙方应承担返工的人工及材料损失,由现场项目经理开具返工单,甲方有权直接在工程款中扣除,返工造成的损失费用。

6、乙方在施工过程中未按图纸或违反施工要求,造成质量问题,一切经济损失,由乙方负责,甲方有权终止合同。

7、结算按照实际工作量进行核算,核算后进行结算。

8、乙方在施工过程中应遵守安全、文明施工,造成事故及人员伤亡均由乙方承担一切责任。

9、如甲方或乙方违约,而没有按合同执行的,可向上级主管部门或仲裁机构申诉。

10、其它未尽事宜由双方协商解决。

11、合同一式叁份,双方签字生效,各持壹份,公司备案壹份并具有同等法律效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

简单装修承包合同范文2

发包方:(以下简称甲方)

承包方:(以下简称乙方)

为加强双方责任感,明确双方的权利、义务,确保双方的经济利益,经协商,订立本合同共同遵守:

第一条工程概况

1、工程名称

2、工程地点:

3、工程内容:整体装修与整改

第二条工程期限

1、本承包工程的工期定为20个工作日,由签合同后第五天(施工队进场)开始计算。

2、由于不可抗力的因素,工期得以顺延,但乙方须及时通知甲方。

3、在履行过程中,如乙方认为有变更设计的需要,须经甲方认可后进行调整,工期相应得以调整。

第三条工程价款的支付与结算

1、工程总造价为万元(包税金),合同签订后三天付工程总造价的10%;

2、开工后按工程进度付款,工程价款支付达到合同总价款的90%时,不再按进度付款,办完验收后,待保修期1年满后一次性支付;

第四条施工与设计变更

1、本工程由乙方包工包料进行施工,施工项目列表说明,作为本合同附件。

2、乙方所提供材料样版须由甲方确认。

3、在施工过程中,甲方如要变更装修设计,须事先通知乙方,在变更资金、材料落实之后,乙方予以实施。

4、在施工过程中,乙方如认为有变更装修工程之需要,应与甲方先行协商,确认后施工。

第五条工程质量与验收

1、工程完工后,由甲方验收。

2、甲方根据乙方提供之施工项目列表逐一验收,以修改后样版房质量为标准验收。

第六条违约责任

承包方的责任:

1、负责工地施工水电;

2、工程质量不符合合同规定,负责无偿修理或返工。由于修理或返工逾期交付的,偿付逾期违约金。

3、工程不能按合同规定的工期交付使用的,由乙方偿付逾期违约金。

4、承包方负有12个月的保修期责任,由交工验收当天起计算。保修期内出现的质量问题,甲方在接乙方通知后七天内进行检查,经双方鉴定,属乙方施工问题,由乙方即行修复,属甲方使用不当造成的,由甲方负责。

发包方责任

1、不按合同规定拨付工程款,除工期得以顺延外,按银行有关逾期付款的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

2、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

3、承包方验收通知书送达十五日后不验收的,按规定偿付逾期违约金。

第七条纠纷解决办法

1、发生争议时,双方应耐心协商;

2、协商不成时,向经济合同仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。

第八条附则

1、本合同一式二份,双方各执一份,均具同等效力。

2、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,本合同在保修期届满前结清款项后失效。

3、本合同未尽事宜,由双方另行协商补充,补充合同与本合同具有同等效力。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

简单装修承包合同范文3

建设方(以下简称甲方):

承建方(以下简称乙方):

按照《中华人民共和国合同法》和《工程承包合同条例》的原则,结合工程具体情况,为明确各自的权利义务与经济责任,经双方协商一致,特签订本合同:

第一条工程概况

1.1工程名称:

工程地点:

工程内容:

1.2施工期限:年月日—年月日(天)

1.3工程造价:双方确认本工程由乙方以方式进行施工,工程总造价约为人民币:工程结算按实际工程量及预算表的单价计算,并以工程竣工最终决算为准。预算表的单价见附表:

第二条施工要求

施工图纸由乙方负责提供给甲方,甲方组织有关负责人进行图纸会审,向乙方进行设计交底。

第三条甲方责任范围

3.1开工前,向乙方提供经确认的施工方案或作法说明一份,并向乙方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备,并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件、证件等有关手续。

3.2指派为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其它事宜。

3.3开工前,甲方须办理好一切关于场地租赁的申请、合同的签定等,及施工所涉及的相关手续;负责室外场地的障碍物的清空,以便乙方进行施工。

3.4以上工作及有关手续办理,以不影响乙方施工为宜,如有影响乙方施工。由甲、乙双方签证工期顺延。

3.5如甲方在收到验收通知单后3日内未安排评审会议,即视为工程已通过验收;

第四条乙方责任范围

4.1乙方按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决乙方负责的各项事宜。

4.2严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定,严格按照图纸或说明进行施工,参加竣工验收、编制工程结算。

第五条付款方式

5.1合同签订后甲方首先预支总工程款的给乙方做为材料的定购及前期的工作费用,工期过半(即:)甲方再付总工程款的35%,待工程完工验收合格后七日内付清所有工程款。

5.2甲方不按合同的约定拔付款,每延期一天,按付款额的1%支付滞纳金给乙方。

5.3乙方若不能按合同所定之工期竣工,每延期一天,按付款额的1%罚金处罚。

5.4水电由甲方提供。

5.5该项工程的保修期为一年,在保修期内如有因乙方施工安装所造成的质量问题,由乙方负责维修,若是因甲方使用不当而造成的质量问题,乙方可协助甲方维修,但维修费用由甲方负责承担。

第六条设计变更

6.1根据甲方要求,施工过程中原设计图纸需要调整修改,变更部分,甲方应提前两天通知乙方,变更部分发生的费用由甲方负责承担并追加给乙方,工期顺延。

第七条其它

7.1施工过程中,如因乙方治安质量问题造成的损失由乙方负责承担,如因不可抗拒力和人为等外界因素(如台风、地震、火灾、其它施工队伍影响)造成的损坏则由甲方负责承担一切损失费用,返修过程工期顺延。

7.2本合同履行完成后自动终止。

未尽事宜,由双方友好协商解决,本合同一式二份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力。经甲乙双方负责人签字生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日_________年____月____日

简单装修承包合同范文4

委托方(甲方):_________

承接方(乙方):_________

工程项目:_________

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行居室装潢。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条工程概况

1.工程地址:_________

2.居室规格:房型_________层(式)_________室_________厅_________厨_________卫,总计:施工面积_________平方米。

(1)_________室,计_________平方米;

(2)_________厅,计_________平方米;

(3)_________厨房,计_________平方米;

(4)_________卫生间,计_________平方米;

(5)_________阳台,计_________平方米;

(6)_________过道,计_________平方米;

(7)其他(注明部位)_________,计_________平方米。

4.委托方式:_________

5.工程总天数:_________

天工程开工日期:_________年_________月_________日

工程竣工日期:_________年_________月_________日

第二条工程价款

工程价款(金额大写)_________元。

(1)材料款_________元;

(2)人工费_________元;

(3)设计费_________元;

(4)施工清运费_________元;

(5)搬卸费_________元;

(6)管理费_________元;

(7)税金_________元;

(8)其他费用(注明内容)_________元。

第三条质量要求

1.工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可。家庭装潢工程材料决算清单》。

2.工程验收标准,双方同意参照上海市地方标准db31/t30-__《住宅装饰装修验收标准》规定。

3.施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

4.质量检查监督部门:_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会。

5.凡由甲方自行采购的材料、设备,产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

6.甲方如自聘工程监理,须在工程开工前通知乙方,以便于工作衔接。

第四条材料供应

1.乙方须严格按照国家有关价格条例规定,对本合同中所用材料一律实行明码标价。《家庭装潢工程材料预算表》。甲方所提供的材料均应用于本合同规定的装潢工程,非经甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。

2.乙方提供的材料、设备如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失均由乙方负责。

3.甲方负责采购供应的材料、设备,《甲方提供装潢材料清单》的内容,应该是符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。如延期到达,施工期顺延,并按延误工期处罚。按甲方提供的材料合计金额的10%作为管理费支付给乙方。材料经乙方验收后,由乙方负责保管,由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。

第五条付款方式

1.合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%;当工期进度过半,甲方即第二次付施工工费的40%.剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。

甲方付清工程价款,《家庭装潢工程工程结算表》,乙方开具统一发票,向甲方办理移交及发放装潢工程保修卡,《家庭装潢工程工程质量保修卡》。甲方在应付款日期不付款是违约行为,乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时,不得交付使用。

2.工程施工中如有项目增减或需要变动,《家庭装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的,每逾期一天按未付工程价款额的1%支付给乙方。

4.甲方在居室装潢中,如向银行按揭,须将按揭的凭证及相关文件(复印件)交给乙方。

第六条工程工期

1.如果因乙方原因而延迟完工,每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方,直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工,每延迟一日,以装潢工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方_________元。

2.由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

3.在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

5.施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自负责任。

第七条工程验收

1.工程质量验收,《家庭装潢工程质量验收表》,除隐蔽工程需分段验收外,待工程全部结束后,乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在三天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。甲方自行搬进入住,视为验收合格。

3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期,并承担乙方的看管费和相关费用。

第八条其他事项

1.甲方

(1)必须提供经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图,或由甲方提供房屋平面图及水、电、气线路图,并向乙方进行现场交底。

(2)二次装饰工程,应全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等,须采取必要的保护措施,均需与乙方办理手续和承担费用。

(3)如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担有关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。

2.乙方

(1)应主动出示企业营业执照、会员证书或施工资质;如是下属分支机构,也须有上级公司出具的证明;经办业务员必需有法人代表的委托证书。

(2)指派(姓名)_________为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

(3)负责施工现场的安全,严防火灾、佩证上岗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

(4)严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。

(5)在装潢施工范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收入合格之日算起,为_________个月。

第九条违约责任

合同生效后,在合同履行期间,擅自解除合同方,应按合同总金额的5%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应进行补偿。

第十条争议解决

1.本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。或凭本合同和乙方开具的统一发票向_________市室内装饰行业协会家庭装潢专业委员会投诉,请求解决。

2.当事人不愿通过协商、调解解决,或协商、调解解决不成时,可以按照本合同约定向_________仲裁委员会申请仲裁,或向_________人民法院提起诉讼(二者只能选择一种)。

第十一条合同的变更和终止

1.合同经双方签字生效后,双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容,应经双方协商一致后重新签订补充协议。如需终止合同,提出终止合同的一方要以书面形式提出,应按合同总价款的10%交付违约金,并办理终止合同手续。

2.施工过程中任何一方提出终止合同,须向另一方以书面形式提出,经双方同意办理清算手续,订立终止合同协议后,可视为本合同解除。

第十二条合同生效

1.本合同和合同附件向双方盖章,签字后生效。

2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包括合同附件、补充合同)一式_________份,甲乙双方及见证部门各执壹份。

甲方(业主)(盖章):_________乙方(盖章):_________

住所地址:_________企业地址:_________

邮政编码:_________邮政编码:_________

工作单位:_________法人代表(签字):_________

委托代理人(签字):_________委托代理人(签字):_________

电话:_________电话:_________

_________年____月____日_________年____月____日

简单装修承包合同范文5

发包方(甲方):

承包方(乙方):

为规范家庭室内装修的施工,保护双方的合法权益,现根据《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《省保护消费者合法权益条例》,中华人民共和国建设部建建(__)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其它有关法律、法规规定的原则,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵宁。

一、概况

1.甲方装修住房系合法居住。

乙方为本省(市)具有建筑装饰资质、并经工商行政管理机关核准登记的企业法人、其他经济组织、个体工商户。

2.装修施工地点:市区(县)路(村)巷号楼层室。

3.住房结构:

4.装修施工内容:

室别部位装修内容及要求备注

5.承包方式:

6.总价款:元(其中人工费元,材料费元,详见清单。)

7.工期:自年月日开工,至年月日竣工。工期为日。

二、关于材料供应的约定

1.甲方提供的材料

序号材料或设备名称规格型号单位数量质量等级抵现场时限

备注

本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格和产品,并应按时供应到现场。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管。由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

2.乙方采购的材料

序号材料或设备名称规格型号生产厂商(品牌)单位数量质量等级单价(限购元以下)总价上述材料,乙方应向甲方提交购货发票,并均应用于本合同规定的民宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用。如乙方违反此规定的,应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的,应按提供材料价款的以倍补偿给甲方。

乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失由乙方负责。

三、关于工程质量及验收的约定

1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰工程施

工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》和省主管部门制定的施工及验收规范为质量评定验收标准。

2.本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。

3.由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方承担,工期顺延。

4.由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变。

5.工程竣工后,乙方应通知甲方验收是,甲方自接到验收通知日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内不能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

四、有关安全生产和防火的约定

甲方提供的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求,主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故的发生。如遇上述情况发生,属甲方责任的,甲方负责和赔偿;属乙方责任的,乙方负责修复和赔偿。

五、关于工程价款及结算的约定

1.合同签订后,甲方支付总价款的%,计元;

年月日前,甲方支付总价款的%,计元;年月日前,甲方支付部价款的%,计元;年

月日前,甲方支付总价款的%,计元;尾款甲方应在本工程竣工验收后合格后日内一次付清。

2.乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改变施工内容、要求,甲方应另行支付费用,工期顺延(具体内容双方另立补充协议,补充协议系本合同组成部分)。

3.双方款项往来,均应出具发票(或收据)。

六、其它

(一)甲方工作

1.甲方应在开工前天,向乙方提供经房管部门或物业管理部门认可的施工图纸或做法说明份,并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需用的水、电、等必备设备,并说明使用注意事项。

2.做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等协调工作。

3.如确实需要拆改

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。【在线反馈】

工地工程款欠条怎么打生效

工程款欠条,是可以证明发包人未完全履行给付工程款的有力证据之一,根据相关法律中关于证据的规定,双方书写工程款欠条的,应当写清楚工程名称、地点、发包人、承包人、工程总量、单价、完成工程量、工程款总额、已付金额、欠付金额、约定付清时间 ...
2023-10-07 10:18

协议工程款减项合同(口头协议的工程款怎么要)

第一条工程项目(一)工程名称:_________________(二)工程地点:_________________(三)工程内容:_________________(四)承包范围:_________________第二条工程造价(预算或概算)人民币:_________________支付方式:_________________第三条工期第四 ...
工程
616热度

合同部分无效时怎么办

合同部分无效时当事人仍然要履行合同中有效的部分,因为合同部分无效的,不影响其他部分的效力。同时当事人因为合同中无效部分取得的财产,应当予以返还,不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。对合同部分无效有过错的一方应当赔偿对方由此所 ...
2023-11-21 15:32

撤销合同诉讼费怎么收(撤销合同的诉讼费收费标准)

诉请解除合同如何缴纳诉讼费我国《诉讼费用交纳办法》规定,案件受理费由原告、有独立请求权的第三人、上诉人预交,被告提起反诉,依照本办法规定需要交纳案件受理费的,由被告预交,被告提起反诉,依照本办法规定需要交纳案件受理费的,由被告预交, ...
法律知识
323热度

合同金额签错了的话该怎么办

合同金额签错了的话,合同双方当事人可以协商之后对合同的金额进行变更,并且重新签订合同。合同当事人也可以就金额的变更问题签订补充协议进行补充。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第五百一十条 合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、 ...
2023-11-29 15:41

欠款合同怎么写才有效(欠款合同电子版模板)

欠款字据怎么写才有法律效力吗欠款字据要包含借款的种类、币种、用途、数额、利率、期限以及还款的方式等内容,并且不违反法律的规定才会具有法律效力,欠款合同怎么写才能法律有效欠款合同是指借款人和出借人之间签订的一份合同,约定借款人向出借 ...
法律知识
988热度

合同丢了怎么办,也没有复印件怎么办

合同丢了,也没有复印件,当事人应该及时通知另一方当事人,双方可以重新签订合同。如果是在发生合同纠纷之后发现合同丢失并且没有复印件,另一方当事人不愿意重新签订合同的,当事人可以向人民法院起诉以维护自身合法权益,但需要有其他证据可以证 ...
2023-11-29 15:51

家具工程款合同怎么写(工程款合同款项怎么写)

2、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变,第五条:付款方式1、合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%,如果因甲方 ...
工程
600热度

合同担保人责任要怎么写

合同担保人责任的撰写方式: 1、写明被保证的主债权种类、数额; 2、写明债务人履行债务的期限; 3、写明保证的方式,保证方式分为一般保证和连带责任保证; 4、写明保证担保的范围。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第六百八十四条 保证合同的内 ...
2023-12-14 16:04

涉嫌合同诈骗怎么定罪(涉嫌合同诈骗怎么定罪量刑标准)

法律客观:《刑法》第二百二十四条 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金,【法律依据】:《中华人民共和国刑法》第二百二十四条【合同诈骗 ...
法律知识
181热度

合同的签订日期怎么写

合同的签订日期的写明: 1、当事人采用合同书形式订立合同的,合同的签订日期是双方当事人签字、盖章或按手印的日期。 2、当事人采用信件、数据电文等形式订立合同要求签订确认书的,合同的签订日期为签订确认书的日期。 3、应采用书面形式订立合同 ...
2023-11-09 15:58

地坪工程款合同范本(地坪工程怎么找客户)

3、停车场坡道专用环氧树脂地坪漆施工工艺A.对混凝土地面进行清扫打磨以使地面达到施工要求,一、地坪施工合同发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)本合同依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,结合合同有关规定,为 ...
工程
126热度

合同已经签了甲方反悔了应该怎么办

合同已经签了甲方反悔了,守约方可以要求反悔的一方当事人承担继续履行合同义务、采取补救措施、赔偿损失等违约责任。如果当事人约定了违约金条款或定金条款的,还可以要求反悔的一方支付相应的违约金或适用定金罚则。 法律依据: 《中华人民共和国 ...
2023-11-10 16:09

没有签合同,老板拖欠工程款该咋办(老板拖欠工程款怎么办 没签合同的)

一、没有合同拖欠工程款的纠纷如何处理没有签订合同如果遇到拖欠工程款一类的合同纠纷该如何处理,主要情况如下:当遇到合同纠纷时,可先向有关事业单位进行调解,如对方拒绝调解,可以去劳动监察大队或监管站进行投诉,申请调解,二、没有合同,拖欠 ...
合同
128热度

婚姻关系存续期间夫妻相互借款合同效力怎么进行认定

婚姻关系存续期间夫妻相互借款合同有效。根据法律规定,合同符合当事人具备相应的民事行为能力、合同意思表示真实、合同内容不违反法律强制性规定、不违背公序良俗等条件的,具有法律效力。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第一百四十三条 具 ...
2023-11-21 15:52

装修工程款合同怎么写(装修工程合同模板)

2、工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人,3、甲方负责采购供应的材料、设备,详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》 ...
工程
255热度

合同的签署日期是怎么规定的

合同的签署日期的规定: 1、合同以要约、承诺的方式订立的,合同的签署日期为承诺生效的日期。 2、采用合同书形式订立合同的,合同的签署日期为双方当事人签字、盖章或按手印的日期。 3、当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的,合同的签署日期 ...
2023-11-10 15:49

不履行房屋拆迁安置合同应该怎么办

不履行房屋拆迁安置合同的,合同一方可以不履行方为被告向有管辖权的人民法院提起诉讼,请求法院作出判决,不履行方不履行生效判决的,另一方可以申请人民法院强制执行。 法律依据: 《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十五条 房屋征收部门与被 ...
2023-11-15 16:11

装修合同违约拒付工程款(装修合同乙方违约怎么赔偿)

2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法,【法律依据】:《中华人民共和国民法典》第一百一十四条第一款当事人可以 ...
工程
376热度

合同甲方单方面终止合同怎么办

合同甲方单方面终止合同,乙方可以要求甲方承担违约责任,但前提是甲方单方面终止合同的行为构成违约行为。如果甲方单方面终止合同属于法定解除、约定解除、协议解除任一情形的,甲方不构成违约,不需要承担违约责任,如果乙方对合同的终止有异议的 ...
2023-12-04 14:50

工程没签合同的劳务纠纷怎么解决

没有签合同的劳动纠纷该怎么办解决没签合同的劳务纠纷的方法有:协商解决、调解、法律诉讼,没签合同的劳务纠纷怎么赔偿解决没签合同的劳务纠纷方法如下1.劳动者和用人单位发生争议后,双方可以协商解决,自行处理,(2)未签订劳动合同却产生了劳动纠 ...
法律知识
373热度

个人承包合同应该怎么写名称

个人承包合同应填写个人名字,此外,承包合同的内容应包括: 1、承包土地的面积与地理位置、用途与承包形式; 2、承包期限; 3、承包地地上物的处置; 4、承包金额与交付方式; 5、合同双方详细信息; 6、双方的权利和义务; 7、转包情况; 8、合同的变更 ...
2023-12-29 14:18

工程款超合同付8%(工程款合同款项怎么写)

2.工程变更总值超过合同规定额引起的合同价格的调整在竣工结算时,如发现所有合同变更的总金额和支付工程量与清单中工程量之差引起的金额之和超过了合同价格〈不包含暂定金〉的15%或合同规定范围,除了上述单价或合价的调整外,还应对合同价格进行调整 ...
工程
310热度

合同无效之后怎么去索赔

合同无效之后索赔的方式为遭受损失的一方当事人要求对合同无效有过错的一方承担赔偿责任。根据法律规定,合同被确认为无效之后,对合同无效有过错的一方当事人应该赔偿另一方当事人因此遭受的损失,如果遭受损失的当事人对自己遭受的损失也有过错的 ...
2023-12-04 15:05

工程款合同怎么解决视频

建设工程合同无效工程款怎么处理法律分析:建设工程合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持,建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持,第七 ...
工程
400热度

合同金额超了,怎么写补充合同

合同金额超了,写补充合同的方法: 1、写明双方当事人的基本信息; 2、说明拟定补充协议的原因; 3、明确合同金额变更的内容; 4、注明当补充协议的约定与主合同的约定发生矛盾时,应该以时间在后的约定条款为准执行。 法律依据: 《中华人民共和国民 ...
2023-12-04 14:50

工人在工地上受伤骨折怎么赔偿(工人在工地上受伤骨折怎么赔偿,没有合同)

受害人因伤致残的,其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失,包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费,以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费,赔偿义务人也应当予以赔偿,二 ...
法律知识
248热度

建设工程施工合同约定了计价方式或计价标准,一方当事人能否对工程款结算再进行司法鉴定?

如果当事人对工程量或者工程范围均无异议,可以以约定的计价方式或计价标准计算出工程款的,则法院不应允许一方当事人对工程款结算进行司法鉴定的申请。 如果当事人就计价方式或计价标准没有约定或约定不明,或者对计价方式或计价标准进行了约定, ...
2023-11-23 16:48

工地干活脚骨折咋赔偿(农民工工地受伤没签合同怎么赔偿)

员工在治疗完毕或者劳动能力鉴定结束之后可申请工伤待遇,报销医疗费用以及领取一次性伤残补助金等,医疗费、伤者住院期间的伙食补助费、生活护理费、工伤期间的工资、交通食宿费、辅助器具费、一次性伤残补助金、伤残津贴、一次性工伤医疗补助金、 ...
法律知识
175热度