协议工程款减项合同(口头协议的工程款怎么要)

在线问法 时间: 2023.12.08
616
第一条工程项目(一)工程名称:_________________(二)工程地点:_________________(三)工程内容:_________________(四)承包范围:_________________第二条工程造价(预算或概算)人民币:_________________支付方式:_________________第三条工期第四条工程质量标准和保修期第五条双方责任(一)发包方责任:_________________(二)承包方责任:_________________第六条本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。

工程技术施工简易合同

在当今社会,人们对合同愈发重视,能够利用到合同的场合越来越多,合同协调着人与人,人与事之间的关系。合同有不同的类型,当然也有不同的目的,下面是我为大家收集的工程技术施工简易合同范本(精选5篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

工程技术施工简易合同1

发包方:_____________

承包方:_____________

根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定,结合工程的具体情况,为明确双方的权利义务,签订本合同。

第一条工程项目

(一)工程名称:_________________

(二)工程地点:_________________

(三)工程内容:_________________

(四)承包范围:_________________

第二条工程造价(预算或概算)人民币:_________________支付方式:_________________

第三条工期

第四条工程质量标准和保修期

第五条双方责任

(一)发包方责任:_________________

(二)承包方责任:_________________

第六条本合同一式二份,甲乙双方各执一份,自签订之日起生效。

甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________

住所:_________________住所:_________________

甲方代表(签字):_________________乙方代表(签字):_________________

电话:_________________电话:_________________

传真:_________________传真:________________

邮政编码:_________________邮政编码:_________________

签订地点:_________________签订地点:________________

_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

工程技术施工简易合同2

发包方:_____________

承包方:_____________

签约时间:_________________

签约地点:_________________

为了保证_____________施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一致,订立本合同。

一、工程名称:________________

二、建筑面积(工程形式):________________

三、施工地点:_____________

四、工期:_________________(一)开工:_________________年_____月_____日;(二)竣工:_________________年_____月_____日;(三)合同工期总共历时__________天。

五、承包形式:______________

六、工程质量标准:______________

七、工程价款:_________________共计人民币元。

八、付款方式:_________________本合同生效后支付合同款项的_____%,计__________元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的_____%,计__________元;质保金______元,质保期满后支付。

九、质保期:_________________年。

十、双方的责任义务

(一)发包方的责任义务

1、为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源,满足开工条件。解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;

2、监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;

3、给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;

4、按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;

(二)承包方的责任义务

1、按发包方要求及图纸要求进行施工;2、如期完成施工任务;

3、接受发包方的技术指导和质量标准要求;4、负责发包方提供料物及设备的保护;

5、教育施工人员爱护甲方的材物,不得偷窃和损坏;6、承担施工中的一切安全事故责任及费用;

十一、其他

(一)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。

(二)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。

(三)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。

发包方:_________________承包方:_________________

委托代理人:_________________委托代理人:___________________

__年__月__日__年__月__日

工程技术施工简易合同3

发包方(以下简称甲方)__________________

承包方(以下简称乙方)__________________

根据《中华人民共和国经济合同法》,《中华人民共和国建筑法》,《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定,结合本工程的具体情况,为了明确工程项目及双方责任,本着互相协作,确保施工项目顺利完成的原则,经过协商签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称:__________________.

2、工程地点:__________________.

二、工程承包范围

安全维护及整改。

三、合同工期

______天。

四、工程造价

工程造价为:__________________元整

五、质量标准

1、质量标准:达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。

2、使用标准、规范(包括但不限于以下内容)

(1)本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。

(2)本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。

六、承包方式

按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。

七、工程计价

1、本工程计算编制原则:按____________________________________统一解释进行编制。

2、人工、材料价格的确定:人工工资按__________________计取,材料价格按照__________________执行。

3、具体工程量以甲方签证单为准。

八、工期

有下列情况者,工期经核实签证后可顺延。

1、不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:国家政策调整、战争、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾,以及洪水、地震等自然灾害,工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上(以______市气象局报告为准),一次停水、停电8小时以上。

2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期,工期可以按实际情况顺延。

3、因乙方原因造成的工期延误,合同工期不能顺延,费用由乙方承担。

4、因甲方原因造成的工程延误,合同工期顺延,费用由甲方承担。

九、工程款的支付

1、工程完工后,甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.

2、在工程结算办理完毕后,甲方支付至结算总价的97%,工程保修金留结算总价的3%,自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还,保修金不计利息。

十、违约责任

1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任,合同没有约定的,案合同法及相关法规执行。

2、因违约方违约造成对方损失的,违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的,还应承担赔偿责任。

十一、安全生产和文明施工

认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求,并做好安全管理工作,杜绝重大安全事故的发生,同时做好社会综合治理工作。

十二、争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议,双方当事人协商解决,也可由当地建设行政主管部门调解,调解不成时,双方当事人同意由原告所在地人民法院解决,但诉讼期间不得中断施工。

十三、其他

乙方应按国家有关规定及时支付民工工资,如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理,甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份,甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。

甲方(公章)__________________

乙方(公章)__________________

______年______月______日

工程技术施工简易合同4

发包方(以下简称“甲方”):

联系方式:

法定代表人:

承包方(以下简称“乙方”):

法定代表人:

联系电话:

依照《_____》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下条款:

第一条工程概况

1.1工程地点及面积:

地点:_____________。

面积:______________平方米。

1.2工程造价:¥_____________元,大写(人民币):_______。

1.3工程承包方式:双方商定采取下列第_____种承包方式。

(1)乙方包工、包全部材料;

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;

(3)乙方包工、甲方包全部材料。

1.4工程期限________天。

开工日期_____年_____月_____日;

竣工日期_____年_____月_____日。

第二条工程监理

若本工程实行工程监理,甲方(或乙方)与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。

第三条施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第_____种方式提供:

3.1甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为_____月_____日,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份;

3.2甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份,设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);

3.3施工图纸双方签字后生效。

第四条甲方义务

4.1开工前____天,为乙方入场施工创造条件。全部腾空或部份腾空房屋,清除影响施工的障碍物;对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应采取保护措施,以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应认真清点及保护,并且双方签订“物品清单”;

4.2开工前将原有的电话设备拆除;提供施工期间的水源、电源,并说明使用注意事项;

4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;

4.4禁止拆动室内承重结构,如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线,应负责到有关部门办理相应的审批手续;根据有关部门规定,甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线;

4.5参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;

4.6工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方协助提供物管所需相关材料。

第五条乙方义务

5.1施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》,保证工程质量,按期完成工程;

5.2在甲方未正式提供有关部门的审批文件前,严禁改动建筑主体、承重结构、暖气及燃气管线等,否则应承揽相应责任;

5.3严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

5.4保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下管道的畅通;

5.5保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;

5.6因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担;

5.7乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系,以确保工程中的统一指挥和管理。

第六条工程变更

6.1为确保甲方工程质量、工期及保修服务,合同签订后如有工程项目或施工方式的变更,须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》,同时调整相关工程费用及工期,口头承诺或口头协议均视为无效;凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果,均由甲方承担;

6.2合同签订后,甲方工程减项超过总工程款5%以上时,须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场,甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用;若甲方要求减少的施工项目已施工,甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费;

6.3甲方第二次支付工程款后增加的'施工,乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。

第七条材料的提供

7.1由甲方提供的材料、设备,其规格、质量应符合设计要求。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担;

7.2由乙方提供的材料、设备的,乙方应在料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提;

7.3甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的,在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的____%)+材料运输费(根据实际情况确定);若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货,以及因此延误工期,均由甲方承担任;

7.4除合同注明外,五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,均由甲方购买并按时运到现场;若需要乙方代购,加收所购材料款____%的采购费及运输费。

第八条工期延误

8.1对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延:

(1)工程量变化和设计变更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按时参加阶段验收而造成的停工;

(4)甲方同意工期顺延的其他情况。

8.2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延;

8.3甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延;

8.4因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承提,工期不顺延。

第九条质量标准

9.1双方约定本工程施工质量按下列第______项标准验收:

(1)《GB50210—_________建筑装饰装修工程质理验收规范》;

(2)《_____市家庭房屋装饰装修工程质量验收规定》;

(3)其它验收标准:_______________________________。

9.2施工过程中双方对工程质量发生争议时:

(1)可向______市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或______市建筑装饰协会投诉进行调解;

(2)如不服调解,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。

第十条工程验收和保修

10.1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收:

(1)水、电管线,防水层及吊顶基层等隐蔽工程验收;

(2)油漆、面层涂料施工前验收;

(3)竣工验收。

乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收,各阶段验收合格后应填写工程验收单。若甲方接到通知后,未按时参加验收,乙方有权停工等待,由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方承担;

10.2工程竣工验收合格并结清工程余款后,乙方向甲方办理移交手续,并填写工程保修单。

第十一条工程款支付方式

11.1双方约定按以下第_____种方式支付工程款:

(1)合同生效后,甲方按下表中的约定直接向乙方财务支付工程款:

支付次数支付时间付款比例支付金额:

第一次合同签订之日;

第二次隐蔽工程验收后_____日内;

第三次竣工验收合格后_____日内。

(3)其他支付方式:_________________________。

11.2工程验收合格后2日内,乙方应在向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方。甲方接到资料后2日内如未有异议,双方应在工程结算单上签字,甲方并同时向乙方结清工程尾款。

11.3甲方应将工程款直接交乙方财务部。工程款全部结清后,乙方应穨甲方开具正式统一发票。若因甲方将工程款直接交给乙方施工人员而造成损失,责任由甲方自负。

第十二条违约责任

12.1合同签订后,合同任何一方提出解除合同或无论因何原因违约造成合同无法履行的,应及时通知另一方,经双方协商同意后,可办理终止或延期履行合同手续,违约方应向守约方支付工程造价______%的违约金;若因此造成损失的,违约方应予以赔偿;

12.2工程未验收合格或未结清尾款而未移交,甲方使用或擅自动用工程成品的,工程视为合格,由此而造成损失的由甲方负责,并视为甲方自动放弃保修及维修权利且乙方仍有追收尾款的权利;

12.3甲方未按期支付第二(三)次工程款的,乙方有权停工,每延误一日向乙方支付工程总造价2‰的违约金;

12.4由于乙方原因,工程质量达不到双方约定的质量标准,乙方负责修理,所需修理费用由乙方承担,工期不予顺延。

12.5由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2‰作为违约金。

第十三条合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时,按下列第______种方式解决:

(1)向_____________________委员会申请_____;

(2)向________________人员法院起诉。

第十四条几项具体规定

14.1工程地在市区以外的装饰工程,乙方加收工程总造价的3%-10%的远程施工费;

14.2因工程施工而产生的垃圾,由乙方负责清运到政府规定的垃圾堆放点,甲方应支付垃圾清运费用(人民币)_____________元,(此费用不在工程款内);

14.3施工期间,甲方将外屋门钥匙________把,交给乙方施工负责人____________负责保管工程竣工移交后,甲方负责提供新锁__________把,由乙方当场负责安装好交付甲方使用;

14.4施工期间,乙方每天的工作时间为:

上午_________点_________分至_________点_________分;

下午_________点_________分至_________点_________分。

第十五条附则

15.1本合同签订后工程不得转包;

15.2甲、乙双方直接签订合同的,本合同一式_____份,双方签字(盖章)后生效,甲、乙双方各持_____份;

甲方(签字):

法定代表人(签字):

________年_____月____日

乙方(盖章):

法定代表人(签字):

________年_____月____日

工程技术施工简易合同5

发包单位:_____________(以下简称甲方)

承包单位:_____________(以下简称乙方)

为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务,促进双方共同搞好配合与协作,保证工程按质按量按时完成建设任务。根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲乙双方协商一致,签订本工程施工承包合同,以便双方共同遵守。

第一条总则

1.工程名称:_____________

2.工程地点:_____________

3.工程施工范围及内容:_____________

4.工程造价:_____________

本合同规定乙方以包工包料方式承包。

第二条施工期限及停工

1.本合同全部工程项目于20xx年9月14日开工,于20xx年12月31日竣工。

2.在施工过程中,如遇下列情况,工期顺延,双方应及时协商,以书面形式确定顺延期限。

3.因人力不可抗拒的自然灾害被迫停工者;

4.因甲方工程计划调整需停工者;

5.因材料采购困难被迫停工者。

第三条工程占地及物资供应

1.工程所需砂、石材料及模板等由乙方自行加工和采购。

2.水泥由乙方在县内采购合格产品。

3.爆破材料原则上由乙方采购,如有困难,甲方可协助办理有关手续。

第四条工程质量要求及设计变更

1.乙方在组织施工过程中,必须严格执行现行的国家和行业制定的有关技术规程、规范和质量评定标准。建立健全施工质量保证体系,认真填写单元工程质量评定表。加强施工质量管理,使工程质量达到合格标准。

2.各工程项目有关技术数据必须严格按设计进行施工,不得降低标准。

3.建筑材料质量要求:本合同工程所有建筑材料必须符合有关规程规范要求,不准使用不符合质量要求的材料,如有违反,甲方有权要求乙方赔偿一切损失,并终止合同。

4.砂、石骨料,砂子采用中砂(抹面砂浆采用细砂),含泥量按重量计不大于3%;碎石最大粒径4cm,含泥量按重量计不大于3%。

5.砼质量要求:砼标号必须达到设计要求和有关质量标准,砼浇筑面平整,振捣密实,无蜂窝麻面,防渗性好。

6.允许偏差

7.砼和水泥砂浆强度允许偏差±5%。

8.若因乙方管理不善,造成工程返工、窝工等浪费,均由乙方自行负责。

第五条工程的支付

1.工程预付款:工程开工后,甲方不支付进度款,一切费用由乙方支付。完工后甲乙双方及时验收结算。

2.乙方不得拖欠民工工资。

第六条工程竣工验收、结算和保修

1.工程竣工验收:工程完工后,乙方应尽快向甲方提交竣工验收资料(即竣工图、施工技术总结、工程质量检验评定的有关表格等)。甲方收到竣工资料后,于一个月内组织有关单位和部门验收。

2.工程结算:乙方按甲方验收合格的工程,结算甲方认定的实际工程量。凭甲方工程技术负责人所开出的验收结算清单,乙方开具建安发票到甲方财务人员处结清帐务。

第七条工伤事故

乙方必须严格执行国家有关安全生产的法律、法规、条例及政策。在施工中做到安全第一,严格操作规程,杜绝安全事故发生,若发生安全事故,乙方自行负责。

第八条违约责任

1.工期:竣工时间超过合同规定时间后,甲方有权从第十天开始,每天罚款工程结算款价的5%。

2.按本合同规定,乙方若违约,甲方有权根据有关法律法规和规程规范采取任何方式要求乙方给予赔偿。反之,乙方有权要求甲方给予赔偿。

第九条合同份数及有效期

1.本合同一式四份,乙方执一份,甲方三份。

2.本合同自双方签字之日起生效,工程尾款付清后失效。

第十条附则

1.本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。

2.本合同所有附件,与本合同具有同等效力。

发包单位(甲方):(签章)_____________

法人委托代表:(签名)_____________

工程项目负责人:(签名)_____________

承包单位(乙方):(盖公章)_____________

法人委托代表:(签名)_____________

工程项目负责人:(签名)_____________

_____________年_____________月_____________日订立

热门版成都市家庭居室装饰装修工程施工合同

甲方名称:__________ 乙方姓名:___________

身份证:___________ 身份证:____________

联系电话:___________ 电话号码:__________

现住址:____________ 现住址:____________

依照《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就甲方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下条款:

第一条 工程概况

1、工程地点及面积:_________

2、工程造价:¥_________元,大写(人民币):_________

3、工程承包方式:双方商定采取下列第_________种承包方式。

(1)乙方包工、包全部材料。

(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料;

(3)乙方包工、甲方包全部材料。

4、工程期限_________天;开工日期_________年_________月_________日竣工日期_________年_________月_________日

第二条 工程监理

若本工程实行工程监理,甲方(或乙方)与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方(或甲方)。

第三条 施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供:

1、甲方自行设计并提供施工图纸,交图时间为_________月_________日,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份。

2、甲方委托乙方设计施工图纸,图纸一式三份,甲方、乙方、施工队各执一份,设计费由甲方支付(此费用不在工程价款内);

3、施工图纸双方签字后生效。

第四条 甲方义务

1、开工前_________天,为乙方入场施工创造条件。全部腾空或部份腾空房屋,清除影响施工的障碍物;对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应采取保护措施,以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应认真清点及保护,并且双方签订“物品清单”;

2、开工前将原有的电话设备拆除;提供施工期间的水源、电源,并说明使用注意事项;

3、负责协调施工队与邻里之间的关系;

4、禁止拆动室内承重结构,如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线,应负责到有关部门办理相应的审批手续;根据有关部门规定,甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线;

5、参与对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收;

6、工程所在的物业管理部门所收施工押金及各项物业管理费用,由甲方交纳(出入证除外),乙方协助提供物管所需相关材料。

第五条 乙方义务

1、施工中严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》,保证工程质量,按期完成工程;

2、在甲方未正式提供有关部门的审批文件前,严禁改动建筑主体、承重结构、暖气及燃气管线等,否则应承揽相应责任;

3、严格执行本市有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

4、保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下管道的畅通;

5、保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场;

6、因乙方在施工中违反物业管理规定而引起的罚款及赔偿责任由乙方负责承担;

7、乙方设计师负责对甲方提供咨询、设计、报价等相关服务。合同签订后,乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系,以确保工程中的统一指挥和管理。

第六条 工程变更

1、为确保甲方工程质量、工期及保修服务,合同签订后如有工程项目或施工方式的变更,须由双方协商后签署书面协议《装饰装修工程变更单》,同时调整相关工程费用及工期,口头承诺或口头协议均视为无效;凡甲方直接与乙方现场工作人员商定更改施工内容所引起的一切后果,均由甲方承担;

2、合同签订后,甲方工程减项超过总工程款5%以上时,须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场,甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用;若甲方要求减少的施工项目已施工,甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费;

3、甲方第二次支付工程款后增加的施工,乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。

第七条 材料的提供

1、由甲方提供的材料、设备,其规格、质量应符合设计要求。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方,双方共同验收并办理交接手续;若甲方未按时提供材料或材料的规格、质量不符合设计要求,由此而延误工期或影响工程质量,责任由甲方承担;

2、由乙方提供的材料、设备的,乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方,双方共同验收;若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符,甲方有权拒绝使用,由此而延误工期或影响工程质量,责任由乙方承提;

3、甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准,由乙方负责为甲方代购的,在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可使用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费(材料款的_________%)+材料运输费(根据实际情况确定);若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货,以及因此延误工期,均由甲方承担任;

4、除合同注明外,五金(门锁、拉手、水龙头等)、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等,均由甲方购买并按时运到现场;若需要乙方代购,加收所购材料款_________%的采购费及运输费。

第八条 工期延误

1、对以下原因造成竣工日期延误,经甲方确认,工期相应顺延;

(1)工程量变化和设计变更;

(2)不可抗力;

(3)甲方未按时参加阶段验收而造成的停工;

(4)甲方同意工期顺延的其他情况。

2、因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由甲方承担,工期顺延;

3、甲方未按期支付工程款,合同工期相应顺延;

4、因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不顺延;因乙方原因造成工程质量存在问题的,返工费用由乙方承提,工期不顺延。

第九条 质量

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。【在线反馈】

合同已经签了甲方反悔了应该怎么办

合同已经签了甲方反悔了,守约方可以要求反悔的一方当事人承担继续履行合同义务、采取补救措施、赔偿损失等违约责任。如果当事人约定了违约金条款或定金条款的,还可以要求反悔的一方支付相应的违约金或适用定金罚则。 法律依据: 《中华人民共和国 ...
2023-11-10 16:09

合同变更的意思要怎么理解(合同变更协议书范本)

可变更合同包括以下情形:(一)因重大误解订立的合同,当事人一方(即双方当事人)均享有撤销请求权,合同的显示公平是指合同一方当事人利用自身优势,或者利用对方没有经验等情形,在与对方签订合同中设定明显对自己一方有利的条款,致使双方基于 ...
合同
861热度

合同丢了怎么办,也没有复印件怎么办

合同丢了,也没有复印件,当事人应该及时通知另一方当事人,双方可以重新签订合同。如果是在发生合同纠纷之后发现合同丢失并且没有复印件,另一方当事人不愿意重新签订合同的,当事人可以向人民法院起诉以维护自身合法权益,但需要有其他证据可以证 ...
2023-11-29 15:51

工程款超合同付8%(工程款合同款项怎么写)

2.工程变更总值超过合同规定额引起的合同价格的调整在竣工结算时,如发现所有合同变更的总金额和支付工程量与清单中工程量之差引起的金额之和超过了合同价格〈不包含暂定金〉的15%或合同规定范围,除了上述单价或合价的调整外,还应对合同价格进行调整 ...
工程
310热度

口头合同受法律保护么

口头合同受法律保护。根据法律规定,当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或其他形式,所以法律未规定或当事人未约定特定形式的合同,均可以采取口头形式,口头形式的合同与书面形式的合同具有同等的法律效力。 法律依据: 《中华人民共和国 ...
2024-01-03 16:18

车辆转让怎么样具有合同法律效力(车辆转让合同协议书电子版)

二手车协议过户有法律效力吗如果车辆是按照正常手续去办理过户的,并且符合相关法律规定,这样就具有法律效力,因为车辆过户是需要登记的,具体情况如下:(1)如果车辆是按照正常手续去办理过户的,并且符合相关法律规定,这样就具有法律效力,二、 ...
合同
239热度

婚姻关系存续期间夫妻相互借款合同效力怎么进行认定

婚姻关系存续期间夫妻相互借款合同有效。根据法律规定,合同符合当事人具备相应的民事行为能力、合同意思表示真实、合同内容不违反法律强制性规定、不违背公序良俗等条件的,具有法律效力。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第一百四十三条 具 ...
2023-11-21 15:52

家具工程款合同怎么写(工程款合同款项怎么写)

2、由甲方自行挑选的材料、设备,因质量不合格而影响工程质量和工期,其返工费由甲方承担,由于乙方施工原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不变,第五条:付款方式1、合同一经签订,甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%,如果因甲方 ...
工程
600热度

合同金额超了,怎么写补充合同

合同金额超了,写补充合同的方法: 1、写明双方当事人的基本信息; 2、说明拟定补充协议的原因; 3、明确合同金额变更的内容; 4、注明当补充协议的约定与主合同的约定发生矛盾时,应该以时间在后的约定条款为准执行。 法律依据: 《中华人民共和国民 ...
2023-12-04 14:50

粉刷工程款合同范本(粉刷工程合同协议书)

甲方:_________________乙方:___________________________年__________月_________日家装粉刷施工合同2发包方:_________________(以下简称甲方)承包方:_________________(以下简称乙方)根据平等自愿原则,依照《中华人民共和国合同法》,经 ...
工程
457热度

个人承包合同应该怎么写名称

个人承包合同应填写个人名字,此外,承包合同的内容应包括: 1、承包土地的面积与地理位置、用途与承包形式; 2、承包期限; 3、承包地地上物的处置; 4、承包金额与交付方式; 5、合同双方详细信息; 6、双方的权利和义务; 7、转包情况; 8、合同的变更 ...
2023-12-29 14:18

协议工程款减项合同(口头协议的工程款怎么要)

第一条工程项目(一)工程名称:_________________(二)工程地点:_________________(三)工程内容:_________________(四)承包范围:_________________第二条工程造价(预算或概算)人民币:_________________支付方式:_________________第三条工期第四 ...
工程
616热度

合同部分无效时怎么办

合同部分无效时当事人仍然要履行合同中有效的部分,因为合同部分无效的,不影响其他部分的效力。同时当事人因为合同中无效部分取得的财产,应当予以返还,不能返还或者没有必要返还的,应当折价补偿。对合同部分无效有过错的一方应当赔偿对方由此所 ...
2023-11-21 15:32

房产过户买卖合同协议书(房产过户合同协议书怎么写)

房屋买卖合同协议书模板(一)卖方:_______________(简称甲方) 身份证号码:_____________________买方:_______________(简称乙方) 身份证号码:_____________________根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》 ...
法律知识
742热度

不履行房屋拆迁安置合同应该怎么办

不履行房屋拆迁安置合同的,合同一方可以不履行方为被告向有管辖权的人民法院提起诉讼,请求法院作出判决,不履行方不履行生效判决的,另一方可以申请人民法院强制执行。 法律依据: 《国有土地上房屋征收与补偿条例》第二十五条 房屋征收部门与被 ...
2023-11-15 16:11

合同甲方单方面终止合同怎么办

合同甲方单方面终止合同,乙方可以要求甲方承担违约责任,但前提是甲方单方面终止合同的行为构成违约行为。如果甲方单方面终止合同属于法定解除、约定解除、协议解除任一情形的,甲方不构成违约,不需要承担违约责任,如果乙方对合同的终止有异议的 ...
2023-12-04 14:50

装修工程款合同怎么写(装修工程合同模板)

2、工程施工中如有项目增减或需要变动,详见本合同附件(五)《家庭装潢工程工程项目变更表》,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人,3、甲方负责采购供应的材料、设备,详见本合同附件(四)《甲方提供装潢材料清单》 ...
工程
255热度

合同无效之后怎么去索赔

合同无效之后索赔的方式为遭受损失的一方当事人要求对合同无效有过错的一方承担赔偿责任。根据法律规定,合同被确认为无效之后,对合同无效有过错的一方当事人应该赔偿另一方当事人因此遭受的损失,如果遭受损失的当事人对自己遭受的损失也有过错的 ...
2023-12-04 15:05

租房合同终止协议如何去赔偿(租房合同单方面违约怎么赔偿)

4、甲方违反本合同约定,提前收回房屋的,应按照合同月租金的两倍向乙方支付违约金,若支付的违约金不足弥补乙方损失的,甲方还应该承担赔偿责任,签租房合同违约赔偿怎么规定(一)甲方违约责任处理规定1、甲方因不能提供本合同约定的房屋而解除合同 ...
合同
191热度

合同金额签错了的话该怎么办

合同金额签错了的话,合同双方当事人可以协商之后对合同的金额进行变更,并且重新签订合同。合同当事人也可以就金额的变更问题签订补充协议进行补充。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第五百一十条 合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、 ...
2023-11-29 15:41

怎么证明口头合同成立(如何证明口头合同成立)

2、口头协议一旦诉至法院,主张方要提供当时发生合同约定行为的证据,这类案件由于证人证言的随意性很大,很难予以采信,口头协议成立的条件认定标准法律主观:口头协议不成立条件:订立口头协议的双方当事人主体资格不合法,口头协议内容违反法律和 ...
合同
353热度

建设工程施工合同约定了计价方式或计价标准,一方当事人能否对工程款结算再进行司法鉴定?

如果当事人对工程量或者工程范围均无异议,可以以约定的计价方式或计价标准计算出工程款的,则法院不应允许一方当事人对工程款结算进行司法鉴定的申请。 如果当事人就计价方式或计价标准没有约定或约定不明,或者对计价方式或计价标准进行了约定, ...
2023-11-23 16:48

私人工程款协议范本(私人工程款拖欠怎么办)

(二)乙方工作1.严格执行合同中对工程工期、质量、安全的要求,调配甲方要求的相应工种及工人数量,服从施工人员的安排,按规范进行施工,第九条 安全责任乙方必须严格遵守甲方的规章制度和安全操作规程进行施工作业,因乙方违规操作造成的安全事故 ...
工程
419热度

合同的签署日期是怎么规定的

合同的签署日期的规定: 1、合同以要约、承诺的方式订立的,合同的签署日期为承诺生效的日期。 2、采用合同书形式订立合同的,合同的签署日期为双方当事人签字、盖章或按手印的日期。 3、当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的,合同的签署日期 ...
2023-11-10 15:49

工程款低租赁协议(工程款抵房协议合同)

4、如果乙方在验收时发现租赁机械的型号、规格、数量和技术性能等有不符、不良或瑕疵等属于甲方的责任时,乙方应在交货当天,最迟不超过交货日期三天内,立即将上述情况书面通知甲方,由甲方负责处理,否则,视为租赁机械符合本合同及附件的约定要 ...
工程
532热度

婚前协议可以规定婚后财产怎么样

婚前协议可以规定婚后财产归各自所有、共同所有或者部分各自所有、部分共同所有。约定应当采用书面形式。没有约定或者约定不明确的,男女双方在婚后获得的财产就是夫妻共同财产,依法归夫妻共同所有。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第一千零 ...
2023-12-07 15:30

工程款结算后合同管理(工程款结算协议合同)

3抓好合同的签约和履约将规范化的合同管理贯穿施工管理的全过程,主要抓好三个阶段的规范管理:3.1合同订立前的管理建筑施工企业在施工合同签订前的合同管理主要是对工程建设方(发包人)的工程信息进行评审,对施工合同可行性的研究,其主要内容是 ...
工程
350热度

合同担保人责任要怎么写

合同担保人责任的撰写方式: 1、写明被保证的主债权种类、数额; 2、写明债务人履行债务的期限; 3、写明保证的方式,保证方式分为一般保证和连带责任保证; 4、写明保证担保的范围。 法律依据: 《中华人民共和国民法典》第六百八十四条 保证合同的内 ...
2023-12-14 16:04

工程款结算协议合同(简易的工程结算书)

4、业主履行了工程缺陷修复责任的前提下,甲方收到业主返还的质量保证金后7日内支付乙方,6、乙方负责承担甲方派出人员的工资,标准为: ,于每月30日前汇至甲方指定帐户,由甲方负责给派出人员发放工资,时间从本协议签订之日起至工程交工验收后6个 ...
民事
53热度