解决工程款确保稳定

在线问法 时间: 2023.12.12
240
因为一旦合同无效,就存在返还工程款的问题,而且施工企业在合同无效后不仅可以要求承包人返还,而且在符合条件的情况下还可以要求法院判决业主建设单位直接对其返还工程款(业主支付后再从其应付承包人的款项中扣除即可),再者,在工程进行过程中,一旦业主建设单位出现逾期支付预付款或进度款的情形,不能碍于情面,而不及时提出,应及时提出要求付款的书面申明或索赔申请,而从律师从事多年建筑企业法律顾问的经历中,建筑施工企业不仅要面对“甲方”恶意拖欠的难题,而更为急迫的是由于国家加大了对农民工等弱势群体的保护力度,由于甲方工程款不到位,资金紧张,还可能引起分包商、材料商、劳务队的诉讼,导致官司缠身。

工程款纠纷应该怎么解决

法律分析:解决工程欠款纠纷的方式如下:1、明确约定工程款的支付期限和逾期利息。2、及时主张权利。3、解除合同。4、理性运用《合同法》286条。5、运用政府、舆论和民工力量。6、利用多种途径收回欠款。7、聘请法律顾问。

法律依据:《中华人民共和国民法典》 第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

建筑企业如何解决工程欠款难题以及十四种法律途径

建筑行业是国民经济支柱性产业,但是目前我国建筑市场较为混乱,由于建筑从业企业过多,导致“僧多粥少”的局面日趋严重。这就使得施工企业以“能接上项目”为第一要务。在生存危机的压迫下,施工企业在甲方面前始终处于被动地位,工程欠款也就在所难免了。加上一些地方政府为追求政绩,不管资金是否到位,盲目上“形象工程”、“政绩工程”,这都将导致资金不到位、周转困难,甚至工程完工后也无法收回工程款的后果。而从律师从事多年建筑企业法律顾问的经历中,建筑施工企业不仅要面对“甲方”恶意拖欠的难题,而更为急迫的是由于国家加大了对农民工等弱势群体的保护力度,由于甲方工程款不到位,资金紧张,还可能引起分包商、材料商、劳务队的诉讼,导致官司缠身。企业一旦接受一个欠款工程项目,就将陷入官司泥潭,企业忙于应诉协调等工作,既耽误企业正常生产经营,又损害企业形象,甚至还为此造成工程亏损。为了避免出现这种状况,企业就要牢固树立“工程款催收第一、证据保存第一”的风险防范意识。而本律师在各种建筑欠款纠纷案件办理过程中,也积累了一些经验,希望能给建筑企业一些建议。一、对业主逾期付款及时主张权利或保存证据。工程款一般分为动员预付款、进度款、结算款,质保金。首先在签订施工合同时,尽管相对甲方,施工方处于不利的地位,但是还是要据理力争,争取在合同中尽可能约定一个对施工方有利的预付款、进度款支付比例。因为,在工程进展过程中,施工单位享有主动权,如果业主建设单位延期付款就可以顺延工期来制约业主,因此应当争取在工程完工前最大限度的争取支付较大数量工程款。再者,在工程进行过程中,一旦业主建设单位出现逾期支付预付款或进度款的情形,不能碍于情面,而不及时提出,应及时提出要求付款的书面申明或索赔申请。这样一是可以在工程索赔程序中获得主动,二是也为将来可能发生的诉讼提供了最充足的证据。再者,对于工程款的支付状况要及时核对,必要是定期和业主建设单位采取财务对账的方式来固定证据。对账的书面单据要加盖双方的印章。这样及时发生了纠纷也可以使得施工企业处于有利地位。二、充分利用建筑合同有效性问题来确保工程款回收。这个策略的背景是我国严格的建筑资质管理制度与目前建筑市场挂靠借用资质、转包工程普遍存在的矛盾性。由于我国法律认定这些转包、挂靠均属于无效合同。因此,如果签订了这类合同后出现恶意拖欠工程款的现象,施工企业可以针对具体情况要求法院宣告合同无效。因为一旦合同无效,就存在返还工程款的问题,而且施工企业在合同无效后不仅可以要求承包人返还,而且在符合条件的情况下还可以要求法院判决业主建设单位直接对其返还工程款(业主支付后再从其应付承包人的款项中扣除即可)。这样就将资金实力相对雄厚的业主建设单位牵涉进法律关系中来,为分包施工企业获得欠款提供了有利保证。三、合理合法顺延工期促使工程款支付。在律师接触的工程欠款案件中还普遍存在一个问题:承包人因拖欠工程款提起诉讼,发包人往往以工期逾期为由提出反诉,提出逾期违约赔偿来抵销承包人的诉讼请求。因此,如果出现了逾期付款的问题,施工企业应当充分利用法律赋予承包人的顺延工期的权利。此时,承包人应当及时书面催告发包人在合理期限内履行付款义务(或者委托律师第三方发出律师函以保存发出书面函件的证据)。发包人在合理期限内未履行付款义务,施工企业可以再次发函要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工等损失,并告知其相应顺延工期。如果施工企业履行了合法的程序,那么就可以避免因为工程款拖欠后,陷入既要避免垫资施工损失又怕耽误工资导致业主索赔的两难境地。四、工程垫资应当做好约定确保合法化。施工企业垫资施工是目前建筑市场的一种常见现象。对此,我国法律之前曾命令禁止,但是随着建筑市场的开放,垫资施工逐渐被认可。如果确实需要垫资施工,一是选择垫资的形式,如大型项目根据本律师的经验可采取bot特许经营、epc等交钥匙工程形式来签订协议,这些形式是目前我国法律认可,可以获得法律的保护;二是对于小型工程,一定要明确垫资的数额、支付期限、利息、垫资返还等细节。如果忽视了这些细节,那么垫资一般被法律视为工程欠款,施工企业的其他合法权益就得不到充分的保护。五、对有争议的工程量和定价及时保存证据或提出司法鉴定。虽然签订了施工合同,但是由于工程本身的不确定性,在施工过程中出现工程量的改变也就在所难免了。一般对于工程变更,要及时按照业主建设单位要求履行工程变更的认可手续。在律师的司法实践中,经常出现由于口头约定变更,导致工程结算时对工程量和定价发生争议导致诉讼发生的情况。对于这种情况,根据本律师经验,施工企业可以采取三种方式来维护自己利益,一是根据合同约定,如果合同的补充协议对这部分工程量做了约定则可以作为依据;二是没有合同约定的,可以根据当时施工双方以及监理单位、材料商等第三方的工程量确认证据来计算工程量;三是参照签订合同时建设行政主管部门发布的计价方法和计价标准结算工程款(一般指建造定额标准);四是如果双方协商不成的,可以申请法院作司法鉴定(司法鉴定也是依据建筑定额标准鉴定)。对于上述四种途径,施工企业可以根据工程的具体情况选择采用。六、如何处理政府工程的审计报告价格与合同价格矛盾。对于政府投资工程需要对工程造价进行审计,因此本律师在办理案件中遇到过业主建设单位要求按照审计报告价格结算工程款的。一般对于这类纠纷,一是可以依据合同的约定,如果合同中约定了工程价格按照政府审计报告结算的,那么应当按照审计价格来计算,据本律师所知,目前大部分规范运行的政府工程都在合同中约定了这个条款,防止发生争议;二是如果合同没有约定按照审计价结算,那么业主建设单位提出按照审计报告结算工程款是违法的,法律不予认可。七、积极主张工程欠款及利息。拖欠工程款现象在建筑领域非常常见。因此,对于欠款,施工企业一是要及时催收,二是要在合同中提前约定欠款的违约处理办法。但是,在一些施工企业的看来,能要回本金就不错了,所以往往能忽视了利息的权利。其实我国法律对工程欠款的利息作出了特别的保护性规定。施工企业首先可以要求支付合同约定的利息或者违约金。如果合同没有约定,与其他债务不同(一般债务没有约定利息的视为没有利息),即使工程欠款没有约定利息施工企业仍然可以要求按照银行同期同类贷款利率要求支付利息,法律也是支持的。利息应自约定付款次日起算。没有约定付款时间或者按照约定难以确定付款时间的,利息自合同约定的工程款结算之日起算。难以确定工程款结算时间的,以工程交付次日起算。根据本律师处理类似工程欠款案件的经验,施工企业提出利息赔偿请求有以下好处,一是可以争取法院判决利息赔偿弥补资金占用损失;二是可以在诉讼或执行阶段,以放弃利息为筹码,丢卒保车,通过法院调解来争取本金的及时返还。八、要特别注意工程欠款的诉讼时效问题。根据本律师办理工程欠款案件的经验,还有一个需要建筑企业特别注意的是诉讼时效问题。讼时效是指民事权利受到侵害的权利人在法定的时效期间内不行使权利,当时效期间届满时,人民法院对权利人的权利不再进行保护的制度。我国《民法通则》第135条规定的:“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为二年,法律另有规定的除外。”这表明,债权债务诉讼的时效是两年,也就是说施工企业对于工程欠款原则上应当在应付款之日起两年内要求法院诉讼解决。根据本律师的经验,由于目前施工企业承接工程本身较难,因此,对于欠款往往处于维护合作关系、碍于情面等因素,不积极主张,导致起诉时才发现由于时效已过而无法获得法律的保护。其实即使存在这些不便起诉解决的情形,但并不妨碍施工企业通过其他变通方式,在维护双方良好关系的前提下最大限度维护自己的合法权益。从本律师为建筑企业提供法律顾问服务的经验出发,一般施工企业可以采取如下措施来防止超过诉讼时效:1、向业主或债务人送交书面催款函并要求对方签收,如果签收有难度,可以委托律师发律师函并办理公证送达;2、合同中约定电子邮箱或者传真,以电邮或传真方式送达催款文书;3、对于下落不明或者消失的债务人,可以在一方住所地的省级有影响的媒体上刊登催款函。当然这些送达措施都要符合法律的规定,并符合法定形式,这样就具有了法律认可的证据效力,可以延长诉讼时效,以便施工企业在方便时随时起诉债务人,防止自己利益因为时效问题而导致损害。当然,对于已经超过诉讼时效的欠款,这就存在法律诉讼技巧问题,其实也可以提出诉讼或申请支付令、财产保全,法院也会受理,如果对方没有提出诉讼时效已过的抗辩,则法院还有支持原告的可能,这就需要施工企业和律师共同研究具体的解决方式。九、业主不组织竣工验收如何确定工程款支付时间。在本律师办理的建筑案件中,部分业主为了拖延付款采取不答复竣工结算申请,不接受工程、不组织竣工验收等方式,以此企图规避工程款的支付义务的履行。根据我国法律,对业主的这些伎俩也规定了应对措施,一是建设工程已实际交付的,为交付之日;二是建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;三是建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。因此,对于业主的这些逃避付款义务的行为,施工企业应当及时采取必要的法律措施,或者及时起诉要求支付工程款。十、劳务分包方应当充分利用法律的特殊保护措施维护自己的合法权益。原则上,劳务分包方是不能直接起诉没有合同关系的业主或者承包人的,但是由于劳务分包方往往涉及到农民工工资的问题,因此,法律对此做了特殊规定。如果施工方拖欠劳务分包方的款项,劳务分包方可以选择两种方式维权,一是起诉与自己有直接劳务分包关系的施工方;二是可以起诉业主建设单位和施工方,业主应当在欠付工程价款的范围内对劳务分包方承担责任。因此,如果业主建设单位拖欠施工方工程款导致施工方拖欠劳务费的,劳务分包方是可以通过起诉业主和施工方,由业主直接向劳务分包方支付款项来保护自己权利的。再者,将资金雄厚的业主建设单位列为被告,也有利于事实的查明和向业主施加压力促使业主协助施工方及时支付劳务费用。十一、房建工程施工人要及时行使工程留置权、优先受偿权。由于房地产开发建设项目本身具有较高经济价值,因此如果业主拖欠款项,施工企业一是行使工程留置权,即建设单位可以将在建或者完工的工程保留,并通过法院变卖等方式来实现自己的权益;二是行使建设工程价款优先权,特别是对于承建开发商开发的商品房项目,工程款优先于银行的抵押权,发包方不能按合同支付工程款,经催告,施工企业可以申请人民法院拍卖在建工程或已完工工程,拍卖所得优先支付给施工企业。但建设工程价款优受偿权从竣工之日(已完工工程)或约定竣工之日(在建工程烂尾)起必须在6个月内行使,且不得对抗已付清大部分房款的消费者。因此,当发包方出现财务危机,诉讼难以避免时,施工企业应当在竣工后6个月内及早向发包方催促工程款,否则过了6个月以后,工程款优先于银行抵押权的权利就不复存在,施工企业很有可能打赢了官司拿不到钱。十二、以债权转让形式变相取得工程欠款。工程欠款是个老大难问题,其解决必然要耗费大量的精力,贸然采取诉讼方式也会破坏双方的合作关系,因此要综合采取诉讼及非诉讼等多种手段来促使欠款得到及时偿付。根据本律师的建筑法律经验,对于欠款数额较大的三角债、连环欠款也可以尝试采取债权转让方式来变相取得欠款。如果业主或总包单位没有及时支付工程款,导致施工企业拖欠材料商、劳务队的欠款,施工企业也可以采取债权转让的方式将自己享有的针对业主或总包单位的债权转让给自己的材料商、劳务队等债务人,来抵消自己的债务,由债务人直接向业主追索欠款,这样一来降低了施工企业的债务压力,二来避免了直接诉讼方式维护了和债务人的良好关系。十三、通过向政府部门信访、投诉来实现债权。对于政府工程或者涉及农民工工资的劳务费用案件,可以通过向政府投诉、上访、媒体披露、劳动监察或仲裁的的方式,借助其他社会力量来促使欠款方及时付款。十四、以最低成本追缴工程欠款。施工企业被拖欠欠款,本身就承受了较大资金压力,因此,在清收时要选择采取最低成本的方式来维权。一是可以自行或委托律师协商解决,达成书面调解协议并公证;二是可以聘请专业律师做建筑企业的企业法律顾问或私人法律顾问,对欠款中出现的问题及时咨询律师等专业人士,和律师建立长期合作关系,可以大大降低施工企业的清欠成本,可在律师指导下采取免费发律师函律师参与调解和政府投诉、诉讼仲裁风险代理等综合手段来解决问题;三是选择适当的诉讼方式,欠款诉讼需要交纳法院诉讼费、律师费、办案交通费等费用,如果选择一个适当的诉讼请求可以降低法院收费比例而且能妥善解决问题。对于律师费用可以采取“败诉不付或少付费、胜诉再付费”的方式,即一般风险代理(先付基础费、办案交通费,胜诉后再付后期费用)、全风险代理(先付办案交通费,胜诉后再付较大数额后期费用)。

工程项目总承包方回款稳定吗?

收工程款首先要做的工作是确定工程已经竣工,并结算。如果没有,需要先完成这份工作。单纯的追讨,首先要找准有权利决定付款的人,找不对人没用。第二就是要讲清楚您的处境,让甲方同情并愿意在力所能及的基础上优先支付您一部分工程款。如果对方实在不愿意支付,就只能走司法途径了,向法院起诉,要求查封对方账户。不用害怕诉讼,没那么严重,论法论理,都占据优势。

拖欠工程款是长期困扰我国建筑业发展的一个老大难问题。施工企业必须从自身实际出发,采取有效措施,尽快收回工程拖欠款,维护自身合法权益。

一是对新增的“应收账款”以预防主,不能放松管理、监督,以防发生新的拖欠。如在施工过程中,要完善施工过程资料,包括隐蔽验收资料、工程变更、增减、特殊材料单价等的签证。及时编送工程结算资料.做好分阶段结算工作,按时按质督促建设单位审复结算,加快收款时效。只有这样做,才能使工程资料完整记录在案,有依有据,有据可查,提高企业自我保护意识,降低收款难度,减少新增被拖欠款。

二是对历年发生的被拖欠款的清理,采取抓大放小的办法,专门成立清欠小组,根据不同情况,有区别、有重点地开展清欠工作。首先是对正常应收账款的清理。如建设单位属于生产经营正常,有偿债能力,要加强联系,紧盯不放.向建设方讲道理,提要求。如对生产经营虽然正常,但因资金暂时困难.不能一次性或短期内偿清债务的建设单位,要与他们协商,签订还款计划或分期还款协议,明确还款时间和最后期限,制定违约责任.增强对债务单位的约束力,促进归还欠款积极性和责任心。其次是对于长期难以收回的应收账款的清理。建设单位属无偿债能力的,要依靠法律,采取诉讼方式,以强制手段收回。为降低执行难度,减少诉累,企业采取多种灵活追债方式。.如运用优先偿还权追讨欠款,积极查找债务人的财产线索,申请法院查封、冻结,进行拍卖,或以物抵债、或代位行使债权等,加快企业收回资金的进程,减少企业的风险。最后是通过约束和激励机制调动追拖人员的工作积极性。为更好地调动企业人员、项目经理的积极性,加大力度追收,将清欠款作考核指标,采取有奖有罚的做法。

三是强化法制观念,提高企业的法律意识,运用法律手段维护企业权益。一方面,企业应设立法律事务部或引入法律顾问制度,参与企业管理,参与企业的重大合同谈判,为企业提供法律服务和法律意见,有效预防企业经济纠纷的发生.降低企业的经营风险。改善企业内部

基础管理工作,将法律引入企业经营管理,做好应收账款事前防范,运用法律维护企业权益。另一方面。加强企业普法教育,提高企业的法律意识和依法经营自觉性,这是企业加强应收账款管理工作必要手段。也为将来工程顺利结算铺平道路。

拖欠工程款不仅仅是一个经济问题,正逐步上升到涉及社会稳定的政治问题。

现行施工企业清收拖欠款的办法,更多地是从企业自身角度来考虑如何解决清欠问题,但是,解决拖欠工程款最根本的方法,应是从如何建立健全建筑市场监督管理体系,营造良好的企业外部市场环境上做文章。为此,国家先后出台了《国务院办公厅关于切实解决建设领域拖欠工程款问题的通知》,《建设工程价款结算暂行办法》等一系列政策,力图解决这一问题。

一是全社会要加强诚信教育。大力发展资信计估业,严格执行国家的各项法律法规。

二是完善法律法规,加大执法力度。对恶意拖欠、逃避债务的建设单位.应加大严格执法力度,运用强制性惩罚措施,使被拖欠企业得到法律保障。

三是强化监控,杜绝建筑市场资金不到位现象。只有从强化监控力度和实施审批建设项目若资金不到位不准进入建筑市场,才能从根本上遏制拖欠、垫资现象蔓延。

四是提高建筑市场“准人”门槛。当前,建筑市场混乱,施工企业繁多,僧多粥少,工程分包和层层转包现象严重,并出现了重大的质量事故。应加强对建筑

市场及建筑企业的清理整顿,尤其是经营管理水平差、质量低劣的施工企业,应坚决予以清理,规范和净化建筑市场。

工程款是在工程完工之后会得到的,但是很多情况开发商就会拖欠工程款,导致很多工人的工资拿不出来,如果一直讨要得不到工程款的话,可以走法律途径,掌握好更多的证据材料进行起诉,以上就是相关回答,如果有其他法律问题你可以咨询华律网的律师。

若对以上内容有疑问请联系

举报

没有找到答案?推荐极速咨询专业律师

华律极速咨询服务

3分钟极速响应 专家律师分析指导

咨询TA

咨询助手

当前在线

继续咨询

咨询助手提示您:

文章涵盖面广,如果您需要针对性解答,请继续咨询我并描述自身情况,24小时在线。

1对1专享咨询服务

1对1深度沟通 • 高效解决

#1分钟提问 平均3分钟响应

立即咨询

60分钟咨询时长

24小时在线咨询

1对1优享服务

刚刚

山东-烟台用户提交了工程建筑相关咨询

1分钟前

黑龙江-七台河用户提交了债权债务相关咨询

3分钟前

宁夏-吴忠用户提交了行政诉讼相关咨询

5分钟前

福建-三明用户提交了公司法相关咨询

7分钟前

内蒙古-乌海用户提交了侵权相关咨询

本地优质律师

王丽娜律师

华律认证

平台保障

擅长:刑事辩护、合同纠纷、婚姻家庭

综评5.0

响应时间1天内

已帮助1085人

专职律师

执业4年

大所经验

拨打电话

在线咨询

刘昱男律师

华律认证

平台保障

擅长:婚姻家庭、合同纠纷、刑事辩护

综评5.0

响应时间1天内

已帮助835人

专职律师

执业7年

大所经验

拨打电话

在线咨询

陈甜律师

华律认证

平台保障

擅长:婚姻家庭、交通事故、刑事辩护

综评5.0

响应时间1天内

已帮助202人

专职律师

执业10年

大所经验

拨打电话

在线咨询

王天宇律师

华律认证

平台保障

擅长:婚姻家庭、刑事辩护、劳动纠纷

综评5.0

响应时间1天内

已帮助1951人

专职律师

执业3年

大所经验

拨打电话

在线咨询

山东邦典律律师

华律认证

平台保障

擅长:婚姻家庭、劳动纠纷、工伤赔偿

综评5.0

响应时间1天内

专职律师

执业8年

大所经验

拨打电话

在线咨询

大家都在问

工程款没有拿到怎样维权

[律师回复]你好可以直接起诉,追讨,但前提你需要相应的送货单据,对账单据等凭证,若后续还有不明白的,可在下方进一步对我进行追加咨询或加v:GZ-Wu-lawyer详聊。

34位律师解答

立即咨询

已帮助124人

你好!当时没有签合同,工程款还能拿到吗?

[律师回复]可以;(1)和解。即当事人自行协商解决。当事人是民事纠纷的主体,他们对争议的事项享有充分的处分权能。是否行使处分权能、何时行使处分权能以及以何种方式行使处分权能概由当事人自行决定。 (2)调解。纠纷当事人之外的第三者依据一定的社会规范(习惯、道德、法律等规范),在纠纷主体之间沟通信息,摆事实明道理,促成纠纷主体相互谅解、妥协,从而达成最终解决纠纷的合意。 (3)仲裁。将纠纷提交仲裁机构,由其居中裁决的纠纷解决机制。仲裁一裁终局制,一方不履行仲裁裁决,对方可以申请法院强制执行。 (4)诉讼。一方向法院提出请求,由法院裁决纠纷的制度。诉讼是最终、最权威的纠纷解决机制,是当事人保护权利的最后屏障。

9位律师解答

立即咨询

已帮助130人

郑德龙律师

华律认证

平台保障

擅长:债权债务、人身损害、婚姻家庭

综评5.0

响应时间1天内

已帮助5026人

专职律师

执业9年

大所经验

拨打电话

在线咨询

浏览找答案,不如

直接提问

已有

9739名用户通过咨询获取精准专业的法律问题解答

有工程款没拿到

[律师回复]协商不成需要起诉解决,建议委托律师处理

5位律师解答

立即咨询

已帮助3人

你可能感兴趣

工程款没有拿到怎样维权

[律师回复]你好可以直接起诉,追讨,但前提你需要相应的送货单据,对账单据等凭证,若后续还有不明白的,可在下方进一步对我进行追加咨询或加v:GZ-Wu-lawyer详聊。

34位律师解答

立即咨询

已帮助124人

你好!当时没有签合同,工程款还能拿到吗?

[律师回复]可以;(1)和解。即当事人自行协商解决。当事人是民事纠纷的主体,他们对争议的事项享有充分的处分权能。是否行使处分权能、何时行使处分权能以及以何种方式行使处分权能概由当事人自行决定。 (2)调解。纠纷当事人之外的第三者依据一定的社会规范(习惯、道德、法律等规范),在纠纷主体之间沟通信息,摆事实明道理,促成纠纷主体相互谅解、妥协,从而达成最终解决纠纷的合意。 (3)仲裁。将纠纷提交仲裁机构,由其居中裁决的纠纷解决机制。仲裁一裁终局制,一方不履行仲裁裁决,对方可以申请法院强制执行。 (4)诉讼。一方向法院提出请求,由法院裁决纠纷的制度。诉讼是最终、最权威的纠纷解决机制,是当事人保护权利的最后屏障。

9位律师解答

立即咨询

已帮助130人

李鑫律师

华律认证

平台保障

擅长:交通事故、婚姻家庭、合同纠纷

综评5.0

响应时间1天内

已帮助3142人

专职律师

执业10年

大所经验

拨打电话

在线咨询

浏览找答案,不如

直接提问

已有

9739名用户通过咨询获取精准专业的法律问题解答

工程款拿不到有什么办法解决

[律师回复]事情假如能商议下处置最好,商议不了再当面咨询可搜集好证据,交给律师帮您处置,这样快速找到处理方式

7位律师解答

立即咨询

已帮助11人

属鼠者命中有两段婚姻,正缘在第二段,你早晚会明白!

婚姻测试(仅供娱乐)

广告

有工程款没拿到

[律师回复]协商不成需要起诉解决,建议委托律师处理

5位律师解答

立即咨询

已帮助3人

欠工程款不给有好办法吗

[律师回复]可以搜集证据向法院起诉要求中铁三局支付拖欠的工程款,可以诉讼解决。

3位律师解答

立即咨询

已帮助53人

徐伟强律师

华律认证

平台保障

擅长:刑事辩护、刑事辩护、债权债务

综评5.0

响应时间1天内

已帮助694人

专职律师

执业10年

大所经验

拨打电话

在线咨询

浏览找答案,不如

直接提问

已有

9739名用户通过咨询获取精准专业的法律问题解答

工程款被老板拿了,工资没拿到。

[律师回复]劳动者与用人单位在签订劳动合同的时候,都会对工作进行明确的要求的,薪资的多少和工资发放日期的时间都是在劳动合同中明确写明的。

3位律师解答

立即咨询

已帮助63人

重度抑郁的12个表现,你占了几个?

心理健康测评

广告

华律>法律常识>工程建筑>正文

首页

在线咨询

同城律师

热门问题

© 华律网版权所有在线客服

当前26606位律师在线

平均3

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。【在线反馈】

感觉老公出轨但是又没证据如何解决

感觉老公出轨但是又没证据的,妻子仍可向法院起诉离婚,只是法院不一定会判离。法律规定,夫妻一方要求离婚的,可直接向法院提起离婚诉讼。法院审理离婚案件,应进行调解;如果感情确已破裂,调解无效的,应准予离婚。也即如果当事人没有证据证明夫 ...
2023-12-07 15:25

工程没签合同的劳务纠纷怎么解决

没有签合同的劳动纠纷该怎么办解决没签合同的劳务纠纷的方法有:协商解决、调解、法律诉讼,没签合同的劳务纠纷怎么赔偿解决没签合同的劳务纠纷方法如下1.劳动者和用人单位发生争议后,双方可以协商解决,自行处理,(2)未签订劳动合同却产生了劳动纠 ...
法律知识
373热度

农民的土地被村里强行征用怎么解决

农民的土地被村里强行征用的,当事人可以向人民政府或土地管理部门反映。根据法律规定,征收土地应当经过合法程序,对于非法征地,当事人可以请求人民政府进行处理,也可以向人民法院提起诉讼。 法律依据: 《土地管理法》第四十六条 征收下列土地 ...
2023-12-05 15:02

侵权纠纷的解决途径包括哪些(侵权纠纷的解决途径不包括哪些)

(一)行政解决方式  1、商标侵权案件的行政管辖,既可以是侵权人所在地的工商行政管理部门,也可以是侵权行为地的工商行政管理部门,商标侵权案件可以由侵权行为地或者侵权人所在地人民法院管辖,2、县级以上工商行政管理部门在受礼商标侵权案件后 ...
法律知识
508热度

拖欠土地承包费怎么解决

拖欠土地承包费的解决方式是: 1、被拖欠土地承包费的一方可以与承包商进行协商; 2、被拖欠土地承包费的一方可以在收集承包商拖欠承包费的证据材料后向人民法院提起诉讼。 法律依据: 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条 起诉必须符合下列 ...
2023-11-22 16:40

拖欠工程款如何申请刑事(拖欠工程款不给如何解决)

一、挖机费拖欠可不可以报案1、挖机费拖欠,当事人可以报案,但是欠钱不还属于民事案件警察一般不会立案,当事人可以找债务人协商还款或分期履行,若是债务人不履行债务清偿,可以委托律师向对方发律师函,可以对债务人起到催告和警示的作用,催促 ...
工程
348热度

被三轮车撞了对方不赔如何解决

被三轮车撞了对方不赔的解决方式是申请人民调解委员会调解;申请公安机关交通管理部门调解;向人民法院提起民事诉讼。起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。 法律依据: 《道路交通事故处理程序规定》第八十四条 当事人可以采取以 ...
2023-11-13 15:02

工程款合同怎么解决视频

建设工程合同无效工程款怎么处理法律分析:建设工程合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持,建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持,第七 ...
工程
400热度

欠债不还可以通过什么法律途径解决呀

欠债不还的情况可以通过申请仲裁或者提起诉讼的法律途径解决,当事人提起诉讼的,需要准备好起诉状以及与案件相关的证据材料递交到有管辖权的人民法院,还需要注意满足起诉的法定条件。 法律依据: 《民事诉讼法》第一百二十二条 起诉必须符合下列 ...
2023-11-14 15:03

民间借贷二审判决后不服的怎么办(二审败诉最好的解决办法)

民间借贷案件中,判决生效后,被告在判决书指定的期限内未自动履行的,即可以申请法院强制执行,如果判决已经生效,且已经到了执行阶段,当事人仍然不服判决的,可以选择向法院申请再审,争取通过法院的审判监督程序来改正原来的判决,如果判决已经生 ...
法律知识
815热度

建设工程施工合同约定了计价方式或计价标准,一方当事人能否对工程款结算再进行司法鉴定?

如果当事人对工程量或者工程范围均无异议,可以以约定的计价方式或计价标准计算出工程款的,则法院不应允许一方当事人对工程款结算进行司法鉴定的申请。 如果当事人就计价方式或计价标准没有约定或约定不明,或者对计价方式或计价标准进行了约定, ...
2023-11-23 16:48

解决拖欠工程款信息约稿

5、如果经法院调查确定发包人无执行能力,大部分施工人(包括律师)就不再继续处理或者不知道如何处理了,其实此时可以因发包人的资产不足以清偿债务而申请发包人公司破产,在清算过程中查找股东有无违反公司法的情形,一经查实可依法向股东主张权利, ...
工程
243热度

承包地被强征该如何解决

承包地被强征,如果承包人对征收决定不服的,可申请行政复议或向人民法院提起行政诉讼,如果强征过程中造成损失的,承包人可依法要求对方承包赔偿责任。 法律依据: 《国有土地上房屋征收与补偿条例》第三十一条 采取暴力、威胁或者违反规定中断供 ...
2023-11-15 16:00

工资拖欠12351可以举报(拖欠工资最快最直接的解决电话)

拖欠工资打12345能要回来,12345是全国各地的通用投诉热线,拨打12345,会转劳动监察处理而劳动监察部门对违反劳动法规的单位或劳动者,可以依据现行劳动法律、法规、规章的决定,分别给予警告、通报批评、罚款等处罚、对触犯其他行政法规的,则建 ...
法律知识
280热度

承包人能否以发包人未付清工程款为由拒绝交付建设工程?

不能。建设工程施工合同中发包人的主要合同义务是按照合同约定支付工程价款,承包人的主要合同义务是按照合同约定的时间和要求完成工程建设,交付工程。《民法典》对留置权的适用仅适用于动产,而建设工程属于不动产,承包人扣留建设工程拒绝交付属 ...
2023-11-22 16:29

拿着欠条去法院起诉多长时间能解决

有工资欠条去法院起诉到执行需要多久您好,按照简易程序审理的话一般1-3个月可以,法院判决如果对方不履行,您可以申请强制执行,如果是普通程序的话需要的时间 可能会更长一些,法律依据《民事诉讼法》第149条规定,人民法院适用普通程序审理的案件,应当 ...
法律知识
625热度

工地工程款欠条怎么打生效

工程款欠条,是可以证明发包人未完全履行给付工程款的有力证据之一,根据相关法律中关于证据的规定,双方书写工程款欠条的,应当写清楚工程名称、地点、发包人、承包人、工程总量、单价、完成工程量、工程款总额、已付金额、欠付金额、约定付清时间 ...
2023-10-07 10:18

如果离婚房子还在贷款中怎么解决(女人最聪明的离婚方式)

二、婚前办理按揭手续,并已经进行产权登记,婚后夫妻共同清偿贷款银行和债务人之间是建立在对资信状况特殊的信任基础之上的债权债务关系,不因为婚姻关系而改变债务人,夫妻用共同财产还贷只是在夫妻之间产生了债权债务关系,并不改变房屋所有权的 ...
法律知识
310热度

如何解决欠款纠纷

要解决欠款纠纷,可以通过协商、调解、仲裁或者诉讼等,如果当事人要提起诉讼,需要准备好起诉状以及与案件相关的证据材料递交到有管辖权的人民法院。 法律依据: 《民事诉讼法》第一百二十三条 起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出 ...
2023-11-15 15:30

工地欠工程款堵门图片(工地欠工程款不给怎么解决)

该起恶意讨薪事件引起了广大网友的关注,多数网友认为公安局做的对,但不应该只拘留包工头,更应该对工程负责人进行深入调查,认为该包工头恶意索要工程款的行为触犯了相关法律规定,以扰乱社会治安秩序为由,对其处以10天的行政拘留,2月6日,合作市 ...
工程
130热度

解决工程款确保稳定

因为一旦合同无效,就存在返还工程款的问题,而且施工企业在合同无效后不仅可以要求承包人返还,而且在符合条件的情况下还可以要求法院判决业主建设单位直接对其返还工程款(业主支付后再从其应付承包人的款项中扣除即可),再者,在工程进行过程中, ...
工程
240热度

建设工程款优先受偿权的法律规定(建设工程法律)

“工程价款”的范围:根据最高人民法院《关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》第3条规定“建设工程款包括应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用,不包括承包人因发包人违约所造成的损失,工程价款优先受偿权是什么意思法律主观:行使建 ...
法律知识
534热度

非诉讼解决纠纷途径有哪三种(非诉讼律师收费标准)

行政调解,同人民调解一样,属于诉讼外调解,所达成的协议均不具有法律上的强制执行的效力,但对当事人均应具有约束力,因为,行政调解和人民调解一样,均是在自愿的基础上所进行的调解活动,按照现有法律规定,当事人对所达成的协议,都应当自觉履 ...
法律知识
711热度

拖欠工人工资起诉流程(拖欠工人工资最快最直接的解决)

一、拖欠工资起诉流程怎么走1、用人单位拖欠工资的,不能直接向人民法院起诉,如果经劳动仲裁后,对仲裁结果不服向人民法院起诉的,起诉的程序如下:(1)、起诉准备,主要是收集与案件有关的证据和写起诉书,如裁决书、劳动合同等,2、法律依据:《中华人民共 ...
法律知识
243热度

工程款不多咋签合同(工程款拿不到,要用什么方法可以解决)

第四条安全生产1、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤 ...
工程
593热度